道华案例评析 | “停贷潮”风波下,开发商逾期交房,购房者在购房合同解除后银行按揭贷款怎么还?能否一并解除?(附真实案例分析)
时间:2023-06-19 浏览量:
一、基本案情
2020年7月,张某与A房地产公司签订《商品房买卖合同》,购买该公司开发房产一套,总价款470余万元。张某已支付首付款188余万元,余款282万元约定采取银行贷款方式支付。2020年8月,张某与某银行签订《个人购房借款/担保合同》,申请了282万元的按揭贷款。
按照《商品房买卖合同》约定:出卖人逾期超过180天后,买受人有权书面通知出卖人解除合同。合同履行过程中,A房地产公司未按合同约定期限交房,后张夫妇曾就合同解除事宜与A房地产公司进行协商,双方未达成调解意见。2022年1月,A房地产公司收到张某送达的《解除商品房买卖合同通知书》。与此同时,张某向法院提起诉讼。审理中,双方就银行按揭贷款中的剩余部分由谁偿还引发争议。
二、法院判决
法院经审理认为,A房地产公司未按合同约定期限交房,其构成违约,现张某据此行使合同解除权,符合法律规定,法院予以支持。另根据最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十条规定:“因商品房买卖合同被确认无产或者被撤销、解除,致使商品房担保贷款合同的目的无法实现,当事人请求解除商品房担保贷款合同的,应予支持。”据此,张某主张解除与某银行签订的《个人购房借款/担保合同》,符合法律规定,法院予以支持。
依据《中华人民共和国民法典》第五百六十六条第一款、最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》第二十一条第二款的规定,涉案合同解除后,A房地产公司除应返还张某的购房首付款外,还应返还二人已偿还的银行贷款和利息。又因张某对合同解除不存在过错,其二人并未实际取得涉案房屋,在这种情况下,如果要求张某继续偿还银行剩余按揭贷款,会使各方权利义务严重失衡,有违公平原则。综上,法院认为应由A房地产公司偿还某银行的剩余按揭贷款。
三、道华律师解析
商品房买卖纠纷案件中,往往涉及三方当事人——购房者、开发商、银行。购房者与开发商签订房屋买卖合同,同时与银行签订贷款合同。尽管两份合同系不同的法律关系,但是,只有在房屋买卖合同正常履行的情况下,贷款合同才具备实际意义。实践中,往往会出现因开发商违约行为导致房屋买卖合同解除的情况。在此种情况下,贷款合同继续履行将失去实际意义。
所以,为平衡各方当事人的利益,最高人民法院出台司法解释,在房屋买卖合同解除的情况下,赋予购房者要求解除贷款合同的权利。两合同均解除的情况下,开发商应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还银行和购房者。
四、相关法条
《中华人民共和国民法典》
第五百六十六条第一款:合同解除后,尚未履行的,终止履行;已经履行的,根据履行情况和合同性质,当事人可以请求恢复原状或者采取其他补救措施,并有权请求赔偿损失。
最高人民法院《关于审理商品房买卖合同纠纷案件适用法律若干问题的解释》
第二十条规定:因商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除,致使商品房担保贷款合同的目的无法实现,当事人请求解除商品房担保贷款合同的,应予支持。
第二十一条第二款规定:商品房买卖合同被确认无效或者被撤销、解除后,商品房担保贷款合同也被解除的,出卖人应当将收受的购房贷款和购房款的本金及利息分别返还担保权人和买受人。
更多推荐
-
道华成功案例 | 小产权房买卖后,原卖方强行占有房产,事关拆迁,道华房产律师团成功为委托人进行房屋确权,并要求原卖方返还房屋2023-07-13
一、案情简介2009年1月14日,深圳国土资源和房地产管理局宝安分局根据《深圳经济特区处理历史遗留违法私房若干规定》向案外人陈某核发了房产证,确认案外人陈某拥有深圳市宝安区某某的土地使用权。2009年4月8日,案外人陈某与李某及其余案外人达成一致约定,案外人陈某提供涉案土地的使用权,由李某及其余案外人提供出资,将案外人陈某原有旧房拆除,重新建立新房,并约定李某分得新建房屋一层62㎡、二层及十五层西半层,房屋建
-
道华成功案例 | 道华律师全权代理中山汇德丰房产开发总包建筑工程纠纷案,成功追回工程款超1亿元2023-07-07
一、案情简介广东某建筑工程总公司(以下简称工程公司)与中山市某投资有限公司(以下简称某房地产公司)签订了《承包合同》,约定某房地产公司将总建筑面积约为35990 22平方米及地下室建筑面积约为11557 3平方米的工程(以下简称涉案工程)交给工程公司承建,暂定合同价款为65000000元,下浮率为2%。合同第二部分第十九条约定涉案工程全部结构封顶后,按审定款额的70%支付承包人第一次工程进度款。合同签订后,工程公司如期开
-
道华成功案例 | 某房产开发商在惠州又现雷区!项目已停工仍诱导他人买房,道华律师见招拆招让开发商退房、退定金,承担违约金2023-06-27
导语:在人民法院受理的商品房买卖纠纷中,愈来愈多的购房者主张要求开发商退房,但就目前法律实务上看,法院对商品房买卖合同的解除多采取审慎的态度。道华房产律师团专注湾区大宗房产纠纷,本案乃为数不多的法院支持退房、退定金的案例,具有参考价值与意义,特与大家一同分享探讨。一、案情简介2021年8月,张某与开发商签订了《商品房认购书》,认购了位于惠州市的某大楼盘,总价为999193元。张某签订认购书的同时足额支付了
-
道华成功案例 | 购买期房遭遇烂尾,道华律师受托,成功退回首付款,双倍返还定金2023-06-01
在人民法院受理的商品房买卖纠纷中,愈来愈多的购房者主张要求开发商“退房”,但就目前法律实务上看,法院对商品房买卖合同的解除多采取审慎的态度。本案乃为数不多的法院因开发商停工而支持购房者退房的案例,具有参考价值与意义,特与大家一同分享探讨。