道华成功案例 | 二审改判:购买学区房后,卖方拒不配合办理解锁房屋学位,道华资深律师指导当事人收集证据,促使深圳中院改判,获赔高额违约金
时间:2023-03-01 浏览量:
学位房作为一种较为珍惜的资源,其售价往往高于普通房屋,同时往往也附带着解锁房屋学位或确保房屋学位不被占用的义务。那么,在支付全部购房款项并完成过户手续的情况下,卖方拒不履行配合解锁房屋学位的义务,买方该如何维护自身的利益呢?本案中,道华律师接受委托后,制定了详尽的诉讼策略,指导当事人收集证据,最终促使二审法院改判,获赔高额违约金。
案情回顾
原告吴某为让其孩子就读于深圳市某小学,于2021年3月17日与被告邱某签订了房屋买卖合同,以总价439万元购买涉案房屋。邱某确认合同签订前,案涉房产已在2020年被深圳市罗湖区某小学锁定,并承诺于2021年6月底读完本学期后配合吴某解锁该房产锁定的学位。
后吴某支付全部购房款项439万元,邱某仅将房屋过户至吴某名下,却未按照约定解锁涉案房屋锁定的学位。
一审法院判决
一、被告邱某应于本判决生效之日起十日内向原告吴某支付违约金 50000 元;
二、被告邱某应于本判决生效之日起十日内向原告吴某支付律师费 15000 元;
三、驳回原告吴某的其他诉讼请求。
二审法院判决
一、维持深圳市罗湖区人民法院(2021)粤0303民初3XX2号民事判决第二项;
二、撤销深圳市罗湖区人民法院(2021)粤0303民初3XX2号民事判决第三项;
三、变更深圳市罗湖区人民法院(2021)粤0303民初3XX2号民事判决第一项为邱某应于判决生效之日起十日内向吴某支付违约金200000元;
四、驳回吴某的其他诉讼请求。
道华律师评析
道华律师接受委托后,综合研究了法院裁判案例,并结合过往诉讼经验认为,本案合同虽约定了“一方未按合同约定期限履行义务,另一方有权要求其以转让总价款为基数每日万分之四的标准支付违约金,并继续履行合同”这一违约条款,但法院基本都认为解锁房屋学位仅为购买房屋的附随义务,房屋买卖合同的根本义务仍为取得房屋所有权,故违约金一般不会按照合同的约定计算。
最终一审法院裁判仅支付5万元作为违约金。
二审中,道华律师积极指导当事人收集证据,并提出获取学位是当事人签订买卖合同的根本目的,同时,学位属于稀缺资源,且已失去的就读机会及教学质量无法弥补及量化的。最终,二审法院亦认可了道华律师的诉讼观点,认为“学位是涉案房产交易的重要因素”,判决卖方向当事人支付违约金20万元。
附民事判决书:
更多推荐
-
道华成功案例 | 小产权房买卖后,原卖方强行占有房产,事关拆迁,道华房产律师团成功为委托人进行房屋确权,并要求原卖方返还房屋2023-07-13
一、案情简介2009年1月14日,深圳国土资源和房地产管理局宝安分局根据《深圳经济特区处理历史遗留违法私房若干规定》向案外人陈某核发了房产证,确认案外人陈某拥有深圳市宝安区某某的土地使用权。2009年4月8日,案外人陈某与李某及其余案外人达成一致约定,案外人陈某提供涉案土地的使用权,由李某及其余案外人提供出资,将案外人陈某原有旧房拆除,重新建立新房,并约定李某分得新建房屋一层62㎡、二层及十五层西半层,房屋建
-
道华成功案例 | 道华律师全权代理中山汇德丰房产开发总包建筑工程纠纷案,成功追回工程款超1亿元2023-07-07
一、案情简介广东某建筑工程总公司(以下简称工程公司)与中山市某投资有限公司(以下简称某房地产公司)签订了《承包合同》,约定某房地产公司将总建筑面积约为35990 22平方米及地下室建筑面积约为11557 3平方米的工程(以下简称涉案工程)交给工程公司承建,暂定合同价款为65000000元,下浮率为2%。合同第二部分第十九条约定涉案工程全部结构封顶后,按审定款额的70%支付承包人第一次工程进度款。合同签订后,工程公司如期开
-
道华成功案例 | 某房产开发商在惠州又现雷区!项目已停工仍诱导他人买房,道华律师见招拆招让开发商退房、退定金,承担违约金2023-06-27
导语:在人民法院受理的商品房买卖纠纷中,愈来愈多的购房者主张要求开发商退房,但就目前法律实务上看,法院对商品房买卖合同的解除多采取审慎的态度。道华房产律师团专注湾区大宗房产纠纷,本案乃为数不多的法院支持退房、退定金的案例,具有参考价值与意义,特与大家一同分享探讨。一、案情简介2021年8月,张某与开发商签订了《商品房认购书》,认购了位于惠州市的某大楼盘,总价为999193元。张某签订认购书的同时足额支付了
-
道华成功案例 | 购买期房遭遇烂尾,道华律师受托,成功退回首付款,双倍返还定金2023-06-01
在人民法院受理的商品房买卖纠纷中,愈来愈多的购房者主张要求开发商“退房”,但就目前法律实务上看,法院对商品房买卖合同的解除多采取审慎的态度。本案乃为数不多的法院因开发商停工而支持购房者退房的案例,具有参考价值与意义,特与大家一同分享探讨。